Por Julia Santos em 28/12/2023
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA torna pública nos termos da Lei nº 8.666/93, que fará realizar na Avenida Presidente Vargas n º 1.261 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 01/2023 do tipo Técnica e Preço – regime de empreitada por preço unitário, conforme abaixo discriminada:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Elaboração, Desenvolvimento e Aprovação de Projetos Básicos e Executivos de Restauração e Recuperação de Arquitetura, Recuperação e Reforço Estrutural, Instalações Prediais e Projetos Complementares (Instalações Hidrossanitárias e Pluviais, Instalações Elétricas, Rede de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA), além de levantamento e mapeamento de danos, laudos técnicos, caderno de especificações de materiais e serviços, memórias de cálculos e estruturais, quantitativos, orçamento analítico e sintético (composições unitárias, cronograma físico-financeiro de execução da obra, curva ABC, encargos e cálculos de BDI), contemplando o Castelinho de Petrópolis – Imóvel integrante do Tombamento Estadual, conforme Resolução SECEC nº 65, de 04/12/1998, situado na Rua Montecaseros, n° 22/24 – Petrópolis – Rio de Janeiro; especificados e quantificados na forma do Termo de Referência – Anexo 01 e Planilha Orçamentária – Anexo 03. VALOR ESTIMADO: R$ 210.040,08 (duzentos e dez mil, quarenta reais e oito centavos).
DIA: 30/01/2024, às 14 horas.
FONTE: 100.
PROCESSO Nº SEI-180007/002871/2021 – TP. Nº 01/2023.
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, www.cultura.rj.gov.br, podendo alternativamente ser adquirido uma via impressa de cada Edital, mediante a permuta de 01 (um) pen drive de 16GB, na Avenida Presidente Vargas nº 1.261 Centro, Rio de Janeiro/ RJ – Assessoria de Licitações Contratos – ASSLC.
Edital Assinado
Anexo 01 – Termo de Referência
Anexo 02 – Proposta Detalhe
Anexo 03 – Planilha Orçamentária
Anexo 11 – Início dos Serviços
Anexo 14 – Cronograma Físico Financeiro
Anexo 15 – Relatório de Vistoria
Anexo 16 – Relatório Fotográfico
Anexo 17 – Boletim Mensal de Custos
Anexo 18 – Planilha de Composição de Custos
Anexo 19 – Índices
Minuta do Contrato